Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore Appalti – Area Acquisizione lavori pubblici; I.2) Indirizzi: Viale Silvani, 6 – 40122 BOLOGNA; I.3) Punti Di Contatto: Tel.: 051/5275766 – fax 051/4689861 – P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Breve descrizione: Accordo quadro avente ad oggetto lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della funzionalita’ della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico e afferente ai bacini dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio di competenza dell’UT di Reggio Emilia e dell’UT di Piacenza. Annualita’ 2023-2025. Procedimento 2022_69_PC-RE CIG Lotto 1 CIG 9492599481 CIG lotto 2 9492670F15 – CIG lotto 3 9492816793 – CIG lotto 4 94929240B5; II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45246000-3; II.1.3) Tipo di appalto: lavori; II.1.5) Entita’ dell’appalto: il valore stimato complessivo dell’Accordo quadro e’ pari ad € 12.080.000,00 per Lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa); II.1.6) Eventuale divisione in lotti: si; II.2) Descrizione II.2.1) Lotto 1: Piacenza (Bacini Trebbia e Arda); II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH51 (Piacenza) -codice 033032; II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico ricadente nei Bacini Trebbia E Arda. Categoria prevalente: OG8 classifica V – Categoria Scorporabile: OS21 – classifica III; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Si veda disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 4.800.000,00 articolato su 3 annualita’. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 67.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 960.000. Si rinvia al disciplinare di gara; II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica; II.2.10) Ammissibilita’ di varianti: no; II.2.1) Lotto 2: Reggio Emilia (Bacini Secchia E Tresinaro) II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH53 (Reggio Emilia) principale di esecuzione 035033; II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico ricadente nei Bacini Secchia e Tresinaro di competenza dell’UT di Reggio Emilia. Categoria prevalente: OG8 classifica IV – Bis Categoria Scorporabile: OS21 – classifica II; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Si veda disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 3.250.000,00 articolato su 3 annualita’. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): 45.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 673.050,00‬. Si rinvia al disciplinare di gara; II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica; II.2.10) Ammissibilita’ di varianti: no II.2.1) Lotto 3: Piacenza (Bacini Nure e Tidone) II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH51 (Piacenza) -codice 033032; II.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico ricadente nei Bacini Nure e Tidone. Categoria prevalente: OG8 classifica IV – Categoria Scorporabile: OS21 – classifica II; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Si veda disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 2.500.000,00 articolato su 3 annualita’. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 35.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 739.500. Si rinvia al disciplinare di gara. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica; II.2.10) Ammissibilita’ di varianti: no; II.2.1) Lotto 4: Reggio Emilia (Bacini Enza E Crostolo); II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH53 (Reggio Emilia) principale di esecuzione 035033; iII.2.4) Descrizione appalto: Lavori finalizzati alla gestione e al mantenimento della rete idrografica appartenente al demanio ramo idrico ricadente nei Bacini Enza E Crostolo di competenza dell’UT di Reggio Emilia. Categoria prevalente: OG8 classifica III-bis – Categoria Scorporabile: OS21 – classifica I; II.2.5) criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Si veda disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato dell’appalto: Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 1.530.000,00 articolato su 3 annualita’. Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): 21.000,00. Costi stimati relativi alla manodopera: euro 316.890‬. Si rinvia al disciplinare di gara; II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, salvo proroga tecnica; II.2.10) Ammissibilita’ di varianti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione a contrarre n. 4195 del 14/11/2022; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet https://wwwservizi.regione.emilia romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ (“profilo di committente”). Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/c ontent/ nella cartella Progetto_2022_69_RE-PC_Multilotto_AQLAVORI.zip; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: L’offerta dovra’ essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 13/12/2022; IV.2.3) Apertura delle offerte: Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 09:30 del giorno 15/12/2022. Piattaforma telematica SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: L’appalto e’ connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea, in quanto comprende anche interventi rientranti nella programmazione del PNRR soggetti all’applicazione e alla verifica del principio DNSH (Regolamento UE n. 2020/852) e a quanto previsto dal D.L. 77/2021 ed alle Linee Guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna; VI.4.3) Eventuale ricorso nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010; VI.5) Data di trasmissione alla G.U.U.E.: 18/11/2022;
Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Mauro Vogli

TX22BFM26444