Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Settore Appalti – Area Acquisizione lavori pubblici; I.2) indirizzi: Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna; I.3) punti di contatto: Tel.: 051/5275766 – fax 051/4689861 – P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) tipo di appalto: lavori II.2) descrizione: Accordo Quadro per lavori finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica di competenza dell’UT Ferrara – annualita’ 2023-2026 lotto A e lotto B. CIG 9492127EFC – CIG 9492246134. Procedimento 2022_70_FE II.3) luogo di esecuzione: 037006 038008; II.4) luogo di consegna: NUTS ITH56 ITH55; II.5) vocabolario comune per gli appalti: CPV 45246400-7 e 45243400-6; II.6) eventuale divisione in lotti: SI; II.7) entita’ dell’appalto: il valore stimato complessivo dell’Accordo quadro e’ pari ad € 29.733.800,00 di cui € 1.333.800,00 di oneri per la sicurezza. L’importo lavori pari ad € 29.733.800,00 e’ cosi’ suddiviso nei due lotti: lotto A) Fiumi – Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 18.085.800,00 articolato su 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara; – Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 885.800,00 sulle 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara; – costi stimati relativi alla manodopera: euro 4.300.000,00 sulle 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara – Categoria prevalente: OG8 classifica IV- bis; – Categorie scorporabili: OS21 classifica II, OS18-A classifica I, OG1 classifica I; – Ammissibilita’ di varianti: NO; – Comuni interessati: Ferrara (FE), Bologna (BO); lotto B) Costa – Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 11.648.000,00 articolato su 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara; – Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 448.000,00 sulle 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara; – costi stimati relativi alla manodopera: euro 2.240.000,00 sulle 4 annualita’, salvo proroga tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara – Categoria prevalente: OG7 classifica IV-bis, OG13 classifica I; – Ammissibilita’ di varianti: NO; – Comuni interessati: Comacchio (FE); II.8) durata dell’appalto o termine di esecuzione: quattro anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; III.2) condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs.n.50/2016, come da determinazione a contrarre n. 4194 del 14/11/2022; IV.2) criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs.n.50/2016. Per i criteri di valutazione, vedi disciplinare di gara; IV.3) informazioni di carattere amministrativo: Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparen te/ProfiloCommittente/ (“profilo di committente”) ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e d.m. (M.I.T.) del 02/12/2016, per almeno 20 giorni consecutivi nonche’ su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale oltreche’ in G.U.U.E. e in G.U.R.I, come previsto dalle disposizioni in materia di pubblicita’ legale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/c ontent/ nella cartella PROGETTO_2022_70_FE_MULTILOTTO_AQ_LAVORI.zip. Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresi’ sul sito Internet: www.sitar-er.it; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte L’offerta dovra’ essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 13/12/2022; IV.5) Termine di validita’ dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; IV.2.7) apertura delle offerte: Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale alle ore 14:30 del giorno 15/12/2022 mediante collegamento al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) responsabile della procedura di affidamento: Dott. Mauro Vogli; telefono 051-5275766 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it; VI.3) data di trasmissione alla G.U.U.E.: 18/11/2022; VI.4) procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, D.Lgs.n.104/2010.
Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Mauro Vogli

TX22BFM26456