Bando di gara - Affidamento congiunto della progettazione  esecutiva,
comprensiva del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, e dell'esecuzione dei lavori per la  realizzazione  di
«Interventi   di   rifunzionalizzazione    dell'impianto    integrato
anaerobico/aerobico per il trattamento della  frazione  organica  dei
        rifiuti solidi urbani ubicato nel Comune di Salerno» 
 
  1. Stazione appaltante: «Salerno Pulita S.p.A.», con Sede legale in
Salerno, alla Via Tiberio Claudio Felice, n°  18-bis,  c.a.p.  84131;
C.F./P.Iva: 03306830658;  tel.:  089772018;  Fax:  089771733;  Codice
AUSA:      0000295558;      Codice      NUTS:       ITF35;       Pec:
amministrazione@pec.salernopulita.it;      Profilo       committente:
www.salernopulita.it; 
  2. Attivita' esercitata: Societa' in house del Comune  di  Salerno,
affidataria dei servizi di igiene ambientale; 
  3. Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori; 
  4. Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta ex art. 60,
D.Lgs. 50/2016; 
  5. Codice Nuts luogo principale di esecuzione: ITF35; 
  6. Codice CPV: 45253800-3 («Lavori di costruzione  di  impianti  di
compostaggio»); 
  7. Numero Gara: 8485007; 
  8. C.I.G.: 9140183D9C; 
  9. C.U.P.: G57B22000070005; 
  10. Divisione in lotti: Lotto unico; 
  11. Valore affidamento: € 3.169.232,37 oltre iva e comprensivi di €
3.081.337,82 per lavori + € 48.827,01 per la progettazione  esecutiva
+ € 39.067,54 per oneri sicurezza diretti + costi per la manodopera; 
  12. Termine esecuzione appalto: 50 giorni  naturali  e  consecutivi
per l'ultimazione della progettazione esecutiva + 220 giorni naturali
e consecutivi (soggetti a ribasso) per l'ultimazione dei lavori; 
  13.  Criterio  di  aggiudicazione:  «Offerta  economicamente   piu'
vantaggiosa»; 
  14. Requisiti minimi per la partecipazione: come da Disciplinare di
gara (inter alia: Attestazione SOA OS14 Classifica IV bis,  categoria
prevalente, salvo il disposto di cui agli artt. 61, co. 2, e  92  del
D.P.R. 207/10); 
  15.      Indirizzo      internet      documenti      di       gara:
https://www.salernopulita.it/servizio-di-coordinamento-per-la-sicurez
za-in-fase-di-progettazione-e-dellesecuzione-dei-lavori-per-la-realiz
zazione-di-interventi-di-rifunzionalizzazione-dellimpianto-integrato-
anaerobico-aerobico; 
  16.              Indirizzo              invio              offerte:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_salernopulita; 
  17. Termini di ricezione delle offerte: 18/04/2022, ore 20:00; 
  18. Lingua in cui devono essere redatte offerte: Italiano; 
  19. Data seduta pubblica di apertura delle offerte: 19/04/2022, ore
10:00 a.m.; 
  20. Luogo seduta pubblica di  apertura  delle  offerte:  presso  la
sopra indicata Sede legale della Stazione Appaltante; 
  21. Garanzie richieste: garanzie ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 
  22. Finanziamento opera: fondi propri di  bilancio  della  Stazione
Appaltante; 
  23. Vincolo offerta: 180 (centottanta) giorni; 
  24. Organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso:  Tribunale
Amministrativo    Regionale    Campania    -    Salerno    -     PEC:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 
                              Il R.U.P. 
                           Pasquale Memoli 
 
TX22BFM5844